Publics concernés : les établissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de tiers-financement distribuant le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété (dénommé également « prêt à taux zéro » ou « PTZ »), l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens (dénommée « Eco-PTZ »), le prêt avance mutation ne portant pas intérêt destinés au financement de ces travaux, le prêt conventionné, bénéficiant notamment de la garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ; personnes physiques souscrivant un ou plusieurs des prêts précités (les emprunteurs) ; société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS). Objet : modalités d'allongement du délai de réalisation des opérations financées par les prêts précités. Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique aux demandes d'allongement du délai de réalisation des travaux déposées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : l'arrêté précise les modalités d'allongement du délai de construction et de réalisation des travaux prévu aux articles D. 319-20, D. 31-10-8 et D. 31-11-16 du code de la construction et de l'habitation. En cas de force majeure pour des opérations réalisées dans le cadre d'un contrat passé avec un professionnel du secteur, ces allongements seront accordés par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement sur la base des justificatifs prévus par l'arrêté. Le présent arrêté introduit une nouvelle catégorie de prêt susceptible de bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un allongement du délai de réalisation des travaux, à savoir le prêt avance mutation ne portant pas intérêt créé par l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Enfin, le présent arrêté autorise les sociétés de tiers de financement à accorder cet allongement dans le cadre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou d'un prêt avance mutation ne portant pas intérêt. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 222-1, L. 312-1, L. 31-10-3, L. 31-10-14, L. 231-1, L. 232-1, L. 261-3, L. 262-1, D. 31-10-8, D. 31-11-16, D. 312-3-1 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 199 ter T, 199 ter V, 244 quater T, 244 quater U et 244 quater V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 novembre 2024,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000050731050
L'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « prêt à taux zéro » sont remplacés par les mots : « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété » ;
b) Après les mots : « d'un prêt conventionné », le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
c) Les mots : « ou d'un éco-prêt à taux zéro visé » sont remplacés par les mots : « d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens mentionnée » ;
d) Après les mots : « D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou d'un prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T du code général des impôts et aux articles D. 31-11-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;
e) Après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, de la société de tiers-financement, » ;
f) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas de force majeure :
« a) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération pour laquelle l'emprunteur a conclu un contrat prévu aux articles L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ou une vente prévue aux articles L. 261-3 ou L. 262-1 du même code, ou se fait assister par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
« b) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération et ne relevant pas du a) ; »
2° Le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Dans les cas prévus aux a du 1° et 2° à 4° du I du présent article, après deux premiers allongements accordés selon les modalités prévues à l'article 3, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor, selon la procédure prévue à l'article 2. »
Article 2 JORFARTI000050731058
L'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « 1° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « b du 1° du I de l'article 1er » ;
b) Les mots : « 2° à 4° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « a du 1° et 2° à 4° du I du même article » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « définie à l'article 1218 du code civil » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, reçoit la demande de l'emprunteur » ;
b) Le mot : « transmettent » est remplacé par le mot : « transmet » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Celle-ci transmet le dossier à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d'allongement du délai au titre du présent article peut être confiée à la société de gestion susmentionnée, par délégation de la direction générale du Trésor. » ;
6° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est transmise par la société de gestion à l'établissement de crédit, à la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement, qui en informe l'emprunteur. »
Article 3 JORFARTI000050731061
L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Par délégation de la direction générale du Trésor, lorsque » ;
b) Les mots : « 2° à 4° de l'article 1er, par délégation de la direction générale du Trésor » sont remplacés par les mots : « a du 1° et 2° à 4° du I de l'article 1er » ;
c) Les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a du 1° et 2° à 4° du I de l'article 1er » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour une demande formée sur le fondement du a du 1° du I de l'article 1er :
«-un courrier du professionnel contractant de l'emprunteur mentionnant notamment la cause du retard et une date de fin de travaux estimée ; »
4° Au 1°, qui devient le 2°, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
5° Au 2°, qui devient le 3°, après les mots : « du 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
6° Au 3°, qui devient le 4°, après les mots : « du 4° », sont insérés les mots : « du I » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « aux établissements de crédits et sociétés de financement » sont remplacés par les mots : « à l'établissement de crédit, à la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement ».
Article 4 JORFARTI000050731063
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « par l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « par l'établissement de crédit, par la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, par la société de tiers-financement » ;
2° Après la première occurrence des mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, au troisième alinéa du IV de l'article 244 quater T du même code » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la décision n'est pas accordée dans les conditions prévues à l'article 3, l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, encourt les sanctions prévues aux articles 199 ter T du code général des impôts pour le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, 199 ter S du même code pour l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, 199 ter V du même code pour le prêt avance mutation ne portant pas intérêt et dans la convention prévue à l'article D. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le prêt conventionné garanti par l'Etat. ».
Article 5 JORFARTI000050731068
L'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « premier jour ouvré suivant le 31 mars » sont remplacés par les mots : « dernier jour ouvré du mois de février » ;
2° Les mots : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement communiquent » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est ensuite transmis à la direction générale du Trésor. »
Article 6 JORFARTI000050731070
Le présent arrêté s'applique aux demandes d'allongement du délai de réalisation des travaux déposées à compter du lendemain de sa publication.
Article 7 JORFARTI000050731071
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau du financement du logement et d'activités d'intérêt général, L. Berthet La ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement et de l'économie, du logement et de l'aménagement, E. Rousselot
Textes cités liens · DILA7
Code général des impôts, CGI.
Code de la construction et de l'habitation.
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-4